(二)工程總承包合同價款的結(jié)算

　　合同雙方約定由承包人提交履約保函的，履約保函的提交是發(fā)包人支付各項款項的前提條件。

　　1.預(yù)付款

　　(1)預(yù)付款的支付時間及額度。發(fā)包人按合同價格的一定比例支付預(yù)付款金額，具體金額由雙方在合同專用條款中約定。合同約定了預(yù)付款保函的，在合同生效后，發(fā)包人收到承包人提交的預(yù)付款保函后10日內(nèi)向承包人支付預(yù)付款金額;未約定預(yù)付款保函的，發(fā)包人在合同生效后10日內(nèi)向承包人支付預(yù)付款金額。

　　(2)預(yù)付款的抵扣。預(yù)付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣時間安排，由合同雙方在專用條款中約定。預(yù)付款抵扣完后，發(fā)包人應(yīng)及時向承包人退還預(yù)付款保函。在發(fā)包人簽發(fā)工程接收證書或合同解除時，預(yù)付款尚未抵扣完時，發(fā)包人有權(quán)要求承包人支付尚未抵扣完的預(yù)付款。承包人未能支付的，發(fā)包人有權(quán)按如下程序扣回預(yù)付款的余額：

　　1)從應(yīng)付給承包人的款項中或?qū)儆诔邪说目铐椫幸淮位蚨啻慰鄢?/P>

　　2)應(yīng)付給承包人的款項或?qū)儆诔邪说目铐椫胁蛔阋缘挚鄣模l(fā)包人有權(quán)從預(yù)付款保函中扣除尚未抵扣完的預(yù)付款。

　　3)應(yīng)付給承包人或?qū)儆诔邪说目铐棽蛔阋缘挚郏液贤醇s定承包人提交預(yù)付款保函的，承包人應(yīng)與發(fā)包人簽訂支付尚未扣完的預(yù)付款支付時間安排協(xié)議書。

　　4)承包人未能按上述協(xié)議書執(zhí)行，發(fā)包人有權(quán)從承包人提交的履約保函中抵扣尚未扣完的預(yù)付款。

　　2.工程進(jìn)度款的支付

　　(1)進(jìn)度款的支付方式�！犊偝邪贤痉段谋尽芬�(guī)定了兩種進(jìn)度款的支付方式供發(fā)承包雙方選擇適用：

　　1)按月申請付款。按月申請付款，承包人應(yīng)以合同協(xié)議書約定的合同價格為基礎(chǔ)，按每月實際完成的工程量(含設(shè)計、采購、施工、竣工試驗和竣工后試驗等)的合同金額，向發(fā)包人或監(jiān)理人提交付款申請。承包人提交付款申請報告的格式、內(nèi)容、份數(shù)和時間，在專用條款約定。

　　按月付款申請報告中的款項包括：①工程進(jìn)度款的款項類別;②合同價格調(diào)整的增減款項;③預(yù)付款的支付及扣減的款項;④缺陷責(zé)任保修金約定的暫扣及支付的款項;⑤索賠結(jié)果所增減的款項;⑥另行簽訂的補充協(xié)議增減的款項。

　　2)按付款計劃表申請付款。按付款計劃表申請付款的，承包人應(yīng)以合同協(xié)議書約定的合同價格為基礎(chǔ)，按照在專用條款約定的付款期數(shù)、計劃每期達(dá)到的主要形象進(jìn)度和(或)完成的主要計劃工程量(含設(shè)計、采購、施工、竣工試驗和竣工后試驗等)等目標(biāo)任務(wù)，以及每期付款金額，并依據(jù)專用條款約定的格式、內(nèi)容、份數(shù)和提交時間，向發(fā)包人或監(jiān)理人提交當(dāng)期付款申請報告。

　　每期付款申請報告中的款項包括：①當(dāng)期計劃申請付款的金額;②合同價款調(diào)整的增減款項;③預(yù)付款的支付及扣減的款項;④質(zhì)量保修金額的暫扣及支付的款項;⑤索賠結(jié)果所增減的款項;⑥另行簽訂的補充協(xié)議增減的款項。發(fā)包人按付款計劃表付款時，承包人的實際工作和(或)實際進(jìn)度比付款計劃表約定的關(guān)鍵路徑的目標(biāo)任務(wù)落后30日及以上時，發(fā)包人有權(quán)與承包人商定減少當(dāng)期付款金額，并有權(quán)與承包人共同調(diào)整付款計劃表。承包人以后各期的付款申請及發(fā)包人的付款，以調(diào)整后的付款計劃表為依據(jù)。

　　(2)進(jìn)度款的支付程序。

　　1)按月工程進(jìn)度申請與付款。合同約定按月工程進(jìn)度申請付款和付款時，發(fā)包人在收到承包人提交的每月付款申請報告之日起的25天內(nèi)審查并支付。

　　2)按付款計劃表申請與付款。合同約定按付款計劃表申請付款和付款時，發(fā)包人在收到承包人提交的每期付款申請報告之日起的25天內(nèi)審查并支付。

　　(3)付款時間延誤的處理。

　　1)發(fā)包人的違約責(zé)任。因發(fā)包人的原因未能按合同約定的時間向承包人支付工程進(jìn)度款的，應(yīng)從發(fā)包人收到付款申請報告后的第26日開始，以中國人民銀行頒布的同期同類貸款利率向承包人支付延期付款的利息，作為延期付款的違約金額。

　　2)暫停施工。發(fā)包人延誤付款15天以上，承包人有權(quán)向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暫停部分工作，視為發(fā)包人導(dǎo)致的暫停，并按合同中關(guān)于發(fā)包人暫停的約定執(zhí)行。

　　3)協(xié)議延期付款。雙方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議書的，發(fā)包人按延期付款協(xié)議書中約定的期數(shù)、時間、金額和利息付款;當(dāng)雙方未能達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致工程無法實施，承包人可停止部分或全部工程，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，導(dǎo)致工程關(guān)鍵路徑延誤時，竣工日期順延。

　　4)合同解除。發(fā)包人的延誤付款達(dá)60天以上，并影響到整個工程實施的，承包人有權(quán)根據(jù)合同的約定向發(fā)包人發(fā)出解除合同的通知，并有權(quán)就因此增加的相關(guān)費用向發(fā)包人提出索賠。

　　3.缺陷責(zé)任保修金

　　(1)缺陷責(zé)任保修金的暫時扣減。發(fā)包人可根據(jù)合同專用條款中約定的缺陷責(zé)任保修金金額以及暫扣的方式，暫時扣減缺陷責(zé)任保修金。

　　(2)缺陷責(zé)任保修金的支付。發(fā)包人應(yīng)在辦理工程竣工驗收和竣工結(jié)算時，將暫時扣減的全部缺陷責(zé)任保修金金額的一半支付給承包人，專用條款另有約定的除外。此后，承包人未能按發(fā)包人通知修復(fù)缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的缺陷或委托發(fā)包人修復(fù)該缺陷的，修復(fù)缺陷的費用從剩余的缺陷責(zé)任保修金金額中扣除。發(fā)包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期屆滿后l5日內(nèi)，將暫扣的缺陷責(zé)任保修金余額支付給承包人。

　　(3)缺陷責(zé)任期保修金保函。在辦理工程竣工驗收和竣工結(jié)算時，如承包人請求提供用于替代剩余的缺陷責(zé)任保修金的保函，發(fā)包人應(yīng)在接到承包人按合同約定提交的缺陷責(zé)任保修金保函后，向承包人支付缺陷責(zé)任保修金的剩余金額。此后，承包人未能自費修復(fù)缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的缺陷或委托發(fā)包人修復(fù)該缺陷的，修復(fù)缺陷的費用從該保函中扣除。發(fā)包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期屆滿后15日內(nèi)，退還該保函。

　　4.索賠款項的支付

　　(1)發(fā)包人的索賠款項。經(jīng)雙方協(xié)商確定的、經(jīng)調(diào)解確定的或經(jīng)仲裁裁定(或法院判決)的發(fā)包人應(yīng)得的索賠款項，發(fā)包人可從支付給承包人的當(dāng)月工程進(jìn)度款或當(dāng)期付款計劃表的付款中扣減該索賠款項。當(dāng)支付給承包人的各期工程進(jìn)度款中不足以抵扣發(fā)包人的索賠款項時，承包人應(yīng)當(dāng)另行支付。承包人未能支付，可協(xié)商支付協(xié)議，仍未支付時，發(fā)包人可從履約保函中抵扣。如未約定履約保函或履約保函不足以抵扣時，承包人須另行支付該索賠款項，或以雙方協(xié)商一致的支付協(xié)議的期限支付。

　　(2)承包人的索賠款項。經(jīng)雙方協(xié)商確定的、經(jīng)調(diào)解確定的或經(jīng)仲裁裁定(或法院判決)的承包人應(yīng)得的索賠款項，承包人可在當(dāng)月工程進(jìn)度款或當(dāng)期付款計劃表的付款申請中單列該索賠款項，發(fā)包人應(yīng)在當(dāng)期付款中支付該索賠款項。當(dāng)發(fā)包人未能支付該索賠款項時，承包人有權(quán)從發(fā)包人提交的支付保函中抵扣。如未約定支付保函時，發(fā)包人須另行支付該索賠款項。

　　5.竣工結(jié)算

　　(1)竣工結(jié)算的程序。

　　1)提交竣工結(jié)算資料。承包人提交的竣工驗收報告和完整的竣工資料被發(fā)包人認(rèn)可后30日內(nèi)，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料。承包人未能向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進(jìn)行或工程竣工結(jié)算不能按時結(jié)清，發(fā)包人要求承包人交付工程的，承包人應(yīng)當(dāng)交付;發(fā)包人未要求交付工程的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程的保管、維護(hù)和保養(yǎng)的費用和責(zé)任，但不包括已被發(fā)包人使用、接收的單項工程和工程的任何部分。

　　2)最終竣工結(jié)算資料。發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料后30日內(nèi)，經(jīng)審查并提出修改意見，雙方就竣工結(jié)算報告和最終的結(jié)算資料的修改達(dá)成一致意見后，由承包人自費進(jìn)行修正，并提交最終的竣工結(jié)算報告和最終的結(jié)算資料。發(fā)包人在30日內(nèi)未能提出修改意見，也未予答復(fù)的，視為發(fā)包人認(rèn)可該竣工結(jié)算資料作為最終竣工結(jié)算資料。

　　3)結(jié)清竣工結(jié)算的款項。發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的最終竣工結(jié)算資料后30日內(nèi)，結(jié)清竣工結(jié)算的款項�？⒐そY(jié)算結(jié)清5日內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)將承包人提交的履約保函返還給承包人;發(fā)包人如果提交了支付保函的，承包人應(yīng)將發(fā)包人提交的支付保函返還給發(fā)包人。

　　(2)竣工結(jié)算的違約責(zé)任。

　　1)發(fā)包人違約。發(fā)包人未能按照合同的約定結(jié)清應(yīng)付給承包人的竣工結(jié)算的款項余額的，承包人有權(quán)從發(fā)包人提交的支付保函中扣減該款項的余額。合同未約定支付保函或支付保函不足以抵償應(yīng)向承包人支付的竣工結(jié)算款項時，發(fā)包人應(yīng)從承包人提交最終結(jié)算資料后的第31日起，支付拖欠的竣工結(jié)算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類的貸

　　款利率支付相應(yīng)利息。

　　在收到承包人提交的竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料后30日內(nèi)，發(fā)包人未能對竣工結(jié)算資料提出修改意見和答復(fù)，也未能向承包人支付竣工結(jié)算款項的余額的，應(yīng)從承包人提交該報告后的第31日起，支付拖欠的竣工結(jié)算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類的貸款利率支付相應(yīng)利息。

　　發(fā)包人在承包人提交最終竣工結(jié)算資料的90日內(nèi)仍未支付的，承包人可依據(jù)合同中有關(guān)爭議和裁決條款的約定解決。

　　2)承包人違約。承包人未能結(jié)清應(yīng)付給發(fā)包人的竣工結(jié)算中的款項余額時，發(fā)包人有權(quán)從承包人提交的履約保函中扣減該款項的余額。合同未約定履約保函或履約保函的金額不足以抵償時，承包人應(yīng)從最終竣工結(jié)算資料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工結(jié)算款項的余額，并按中國人民銀行同期同類的貸款利率支付相應(yīng)利息。承包人在最終竣工結(jié)算資料提交后的90日內(nèi)仍未支付的，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)合同中有關(guān)爭議和裁決條款的約定解決。

　　(3)竣工結(jié)算的爭議。在發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料后的30日內(nèi)，雙方對工程竣工結(jié)算的價款發(fā)生爭議的，應(yīng)共同委托一家具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程造價咨詢單位進(jìn)行竣工結(jié)算審核，按審核結(jié)果結(jié)清竣工結(jié)算的款項。審核周期由合同雙方與工程造價審核單位約定。對審核結(jié)果仍有爭議時，依據(jù)合同中有關(guān)爭議和裁決條款的約定解決。

關(guān)注"考試吧造價工程師"官方微信，獲取最新資訊、最新試題、內(nèi)部資料等信息!

造價師視頻題庫【手機題庫下載】｜微信搜索"考試吧造價工程師"

　　相關(guān)推薦：

　　各地2015年造價工程師考試報名時間及方式匯總

　　2015年造價工程師《工程計價》章節(jié)習(xí)題匯總

　　2015年造價工程師《工程計價》經(jīng)典真題匯總